异常恶劣天气可以索赔工期吗_异常天气工期费用补偿
1.由于天气原因导致工程工期的延误怎么处理
2.高温天气作业有哪些具体规定
3.如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
4.建筑工地上恶劣天气索赔的证据问题
由于天气原因导致工程工期的延误怎么处理
依合同处理。
首先,要在合同中明确延误工期责任,预防纠纷发生。在签订家庭装修合同时,房主与装饰公司应就工期延误所造成的损失进行明确规定。
其次,因装饰公司的原因造成的工期延误,用户应获得赔偿,一般以每延误一天按工程总额的千分比作为赔偿金。因客户的原因造成的工期延误,客户也应按同样的标准赔偿装饰公司的误工损失。
扩展资料导致工期拖延的原因:
1、工期及相关计划的失误。包括遗漏、时间计算错误、资源能力不足、风险、工期紧。
2、环境条件的变化。包括边界条件的变化、工作量的变更、外界新要求、目标变化、环境的变化和不可抗力事件。
3、实施管理过程中的失误。
4、其他原因。如设计变更,质量问题的返工,实施方案的修改。
高温天气作业有哪些具体规定
法律分析:1、在正午的时候,切忌为了赶工期,赶任务,让员工连续作业。
2、防暑降温用品中切忌不要用冰镇的饮料或者矿泉水。
3、作业现场必须有人负责劳动情况监视,一旦发现异常,迅速处置。
4、高温天气工作人员心情不好时,身体患有高血压、心脏病,恐高症者不准进行高处作业。外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时,不准上高空作业。
法律依据:《关于发布企业高温津贴标准的通知》
为保证炎热夏季高温条件下各用人单位生产(工作)活动的正常进行,切实保障劳动者在生产(工作)过程中的安全和身体健康,经自治区人民政府同意,现就我区实施企业高温津贴的有关工作通知如下:
一、用人单位每年6月至10月安排劳动者在高温天气下工作的,应当向劳动者支付高温津贴。高温津贴标准可在每人每月100元至200元之间。
二、高温津贴是对劳动者在特殊劳动环境下付出的额外劳动消耗所给予的额外的必要补偿,应在企业“应付工资”项下列支,做单列工资统计入企业工资总额。实施高温津贴后,企业不得另以货币形式在其他项下向劳动者支付防暑降温费。
三、实施高温津贴后,用人单位仍应根据生产特点和具体条件,在保证工作质量的同时,积极采取其他防暑降温措施,适当调整夏季高温作业劳动和休息制度,增加休息时间和减轻劳动强度,严格控制加班加点,减少高温时段作业。同时,要继续安排好生产(工作)场地的清凉饮料供应(有关费用按现行规定在“劳动保护费” 列支),以保证安全生产,确保劳动者身体健康和生命安全。
四、用人单位不得因高温停止工作、缩短工作时间扣除或降低劳动者工资,也不能因实施高温津贴而降低劳动者工资。
五、用人单位要加强女工和未成年工保护。不得安排怀孕女职工在35℃以上的高温天气露天作业及温度在33℃以上(含33℃)的工作场所作业。不得安排未成年工在35℃以上的高温天气露天作业及《高温作业分级》国家标准中第三级以上的高温场所作业。
如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
非承包人原因导致的,包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力
如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
非承包人原因导致的,包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力
甲方有哪些原因可以引起工程延期
甲方引起工程延期的因素可多了,例如:设计变更、要工停工、延期支付工程款、因其它原因引起的停工(如 *** 勒令停工等)
由于甲方原因造成工期延误,施工方应该如何索赔和防止被索赔?要做哪些前期准备和资料?
准备资料:合同原件、会议纪要、照片、监理现场记录、旁证材料。
整理成册,加上索赔报告。请注意,索赔最重要的时间证明材料,现场照片。
由于甲方的原因,导致施工现场没有工作面,导致我施工方延误合同约定工期,想写一份联络单给甲方,怎么写呢 5分
这种情况不能调整价差,但可以进行费用索赔。由于甲方的原因造成你方的经济损失,可以进行索赔。
建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题
这笔费用很难计算,也很难索赔成功,
停工是指停工后最开工还是停后不建了,如果是后者这笔费用很难计算,也很难索赔成功,
人工就算窝工费,机械按实际闲置台班套定额台班费。
如果是停工一段时间后,又开工,你就算这段时间内机械闲置台班费,人工窝工费,按实能列多少就列多少,然后协商解决。
甲方原因造成工期延误 乙方该如何索赔
甲乙双方协商,不能达成一致的找最近的仲裁机构,流程是这样。
什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔
非承包人原因导致的,包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力
甲方如何应对工期延误索赔
甲乙双方协商,不能达成一致的找最近的仲裁机构,流程是这样。
工程延期的原因有哪些?
因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:
(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
(4)设计变更和工程量增加的。
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
(6)发生不可抗力。
(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。
当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。
当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生浮件的具体情况和工期定额、合同档案等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。
建筑工地上恶劣天气索赔的证据问题
索赔的依据合同,及合同中对不可抗力的处理。而这个不可抗力是在合同中约定的。如合同中约定6度以上的地震。发生了6度以上的地震而造成工期的延误和费用的增加,则可按合同的约定提出索赔。但如是发生了6度及以下的地震,而造成工期的延误和费用的增加,对一般人来说,地震是不可抗力。但你的合同中约定了不是不可抗力了,所以不能索赔。如合同中约定是20年以上的大暴雨,则10年来罕见的大雨不是不可抗力了。不能提出索赔。
资料收集。可收集报纸,甲方或监理方的通知(一般情况下,甲方或监理方会发通知),最好是机关报,非机关报也行。气象局提供的资料也行(可能要付费)。其它第三方或权威部门的资料也行。纸质的为准。如不是纸质的。可电子下载后请监理或公证机关公证成纸质的文本。新闻当然是可以作为索赔的文字依据的。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。